专业承包施工合同

时间:2024-03-01 16:37:44
专业承包施工合同

专业承包施工合同

随着法律观念的日渐普及,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同也是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编整理的专业承包施工合同,希望能够帮助到大家。

专业承包施工合同1

甲方:

乙方:

以下简称乙方 甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等,尊循平等自愿、公平和诚实信用的原则,使工程能安全、保质、高效、按期的完成,经双方协商订立条款如下:

一、工程概况

1、结构类型:框架结构

2、施工面积约:完工后按实际铺贴的地面面积计算。

二、承包工程内容采用:包工包料(人工、主材、辅耗材,防水材料铺贴、一切施工工具,包括所有地面、墙体上翻400、柱跟上翻400、集水井的清理;成品保护等所有与防水相关的工作内容,以及所有直接、间接的费用),甲方不再承担任何费用。

三、合同工期 开工日期________年____月____日 完工日期________年____月____日按甲方工程进度工期,工期每延迟一天罚款1000元。拖延工期在三天以上,甲方有权要求乙方无条件退场。

四、合同价款支付

1、合同价款:聚乙烯丙纶防水卷材(BC)400g材料、人工等单价(一切相关费用)每平米 38 元按实际完工地面的面积计算,单价包括但不限于(墙体、柱跟清理及上翻400、搭接的100材料人工,附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费)。

2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所承担的各项工作必须达到 规范及合同的要求,未能达到要求的按合同单价 60 %给予结算。并承担返工的材料费及延误工期的罚款。

3、按实际完工的工程量计算,乙方所有的材料都进场,甲方付8万元人民币,基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的95﹪;余款5﹪作为本工程的质量保修金,保修期满1个月内付清。

五、质量与检验

1、承包工程质量标准: 施工工艺、流程等见方案。

2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。(施工方案得甲方和监理批准生效) 甲方 :XXXX公司 以下简称甲方

3、甲方提供乙方技术交底及相关事项。

4、承包工程质量应达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

5、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

六、工程验收收与结算

1、工程具备验收条件,甲方在三个工作日内验收,并由甲乙双方共同测量工程量。

2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效,逾期视为同意并结算工程款。

3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他原因影响整体工程计划以及造成直接经济损失由乙方承担一切责任。

七、质量保修

1、乙方应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定,对交付甲方的分项工程在质量保证期内承担质量保修责任,并承担由此产生的一切费用(材料费、人工费)。

2、质量保修期为

3、质量保修金双方约定为总工程款的5%,质量保修期满后一个月内付清。

八、安全施工

1、乙方进场的施工人员必须服从甲方管理和指挥,食住自理。

2、对自已的施工人员的安全负责,并承担由此发生的一切工伤、医药等其它费用。

3、做到活完下脚料清,离场时所有材料、拉圾的清理运输有乙方负责。

九、违约和争议 本合同在履行过程中发生的违约和争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向当地人民法院提起公诉。

十、其它 如有未尽事宜,双方可协商增加补充合同,补充合同并具有同等法律效力。

十一、本合同一式四份,甲方保留三份,乙方保留一份,自签订之日起生效,原有合同 作废,质量保修期满、承包工程余款付清后,本合同即告终止,随之失效。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人(签字):

乙方代表人(签字):

合同订立时间________年____月____日

专业承包施工合同2

一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

1、提交_________仲裁委员会仲裁;

2、依法向_________人民法院起诉。风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

二、违约责任

1、甲方的违约责任:

(1)因甲方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

(2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

(3)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

(4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

(5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

2、乙方的违约责任:

(1)因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

(2)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

三、合同解除

1、甲方乙方协商一致,可以解除合同。

2、停止施工超过_________天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。

3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。

4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:

……此处隐藏7815个字……、做到活完下脚料清,离场时所有材料、拉圾的清理运输有乙方负责。

九、违约和争议

本合同在履行过程中发生的违约和争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向当地人民法院提起公诉。

十、其它如有未尽事宜,双方可协商增加补充合同,补充合同并具有同等法律效力。

十一、本合同一式四份,甲方保留三份,乙方保留一份,自签订之日起生效,原有合同作废,质量保修期满、承包工程余款付清后,本合同即告终止,随之失效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表人(签字):乙方代表人(签字):

合同订立时间20xx年xx月xx日

专业承包施工合同8

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

甲方将外墙保温工程承包给乙方施工,为明确双方责任,经双方协商一致,依据《民法典》《中华人民共和国建筑法》,及其他相关法律法规,订立本合同。

一、工程名称:外墙保温工程。

二、承包范围:乙方包工包料,除去外墙砖以外所有外墙施工项目,具体做法如下:

1、聚氨酯防潮底漆;

2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;

3、界面砂浆;

4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12.712.7mm,直径I0.6mm)塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面;

5、岩棉防火隔离带,宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致,聚氨酯材料防火等级为B2级,乙方组织施工。)工程量约为 ,该保温项目施工前的开工准备,竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险,缺陷责任期保修等都在承包范围内,不再另作零工处理,乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。

三、合同总工期:

四、对乙方质量、安全要求:

工程质量标准:

(1)一次性验收合格;

(2)施工依据和验收标准:a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》(_____);

(3)最终验收部门:甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。

(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工,见附页。

1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工,出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。

2、资质资料要求:聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位,需提供施工资质证书,材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位,乙方并负责施工材料实验。

五、合同价款:承包单价,60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2,乙方完成承包任务后,工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准,最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准,少一人签字无效。

六、价款结算

1、施工2个楼,每完成一个楼的聚氨酯发泡,付款单栋楼保温款的30%,即2个楼全部完成后付总承包款的30%。

2、乙方按期完成后,即80%,若乙方在约定工期内完不成90%,甲方有权清退乙方,并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成,由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担,同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业___限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。

3、余下20%承包款以前付清。

七、本和同自双方签字盖章之日起生效,双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)

合同签订地点:

甲方: 乙方:

电话: 电话:

日期:____年____月____日

专业承包施工合同9

甲方(盖章):

乙方(盖章):

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 其它有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协 商,共达成如下协议。

一、工程期限: 本工程自________年____月____日至________年____月____日交工,施工期限为____天。逢雨天及其它重要原因,施工期限顺延。

二、材料选用: 本工程必须使用甲方指定的_______牌系列产品,型号为 ________________ 。

三、施工方法:

四、甲方工作内容:

1、甲方应向乙方提供住宿、水电、材料堆放场所,协调处理施 工所遇到的一切问题。

2、甲方委派_____________为驻工地代表,协调监督本工程施工 及工程验收。

3、新工程甲方应向乙方提供图纸及施工要求。

4、工程完成十天后,甲方不验收,此工程可视为合格工程。

五、乙方工作内容: 、乙方施工人员有组织、有纪律进入施工现场。

2、乙方委派_____________为驻工地代表,协调监督本工程施工 及工程验收。

3、乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度,爱护公物、文明 施工。

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,如发生 一切事故,应由乙方承担。

六、工程结算方式:

1、本工程每平米造价为_________元。

2、本工程面积约为_________2,竣工后,按实做面积结算。

3、乙方施工人员、材料等设备进入工地后,甲方应付乙方工程 总造价预付款____%,计_________元。

4、工程竣工验收合格后,除留保修金外,余款____日内一次结清。

5、结算以公司发票为准,支票收款人必须填写本公司名称,如 合同款项挪为它用,将追究其法律责任。

七、保修期限及保修金:

1、本工程保修期为________年。

2、本工程预留合同总造价______%作为保修金,计________元, ________年期满后一次结清。

八、争议解决方式:

1、甲、乙双方发生争议时,双方共同协商解决。

2、当协商调解无效时,可向____市仲裁委员会申请仲裁。

九、附则:

1、本合同一式____份,甲方执____份,乙方执两份。

2、双方签字盖章后生效。

十、补充条款:

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

______年______月____日       ______年______月____日

《专业承包施工合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式